MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 JULIO DE 2005 Home

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 1 de 18 Indice Home Salir ÍNDICE Página 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades). . . . . 2 2. - Diagrama de Flujo. . . . . 4 3. - Marco Normativo. . . . . 8 4. - Anexos. . . . . . 9 5. - Sección de Firmas de Autorización y Cambio. . . . 18 Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 2 de 18 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Suspensión y Reanudación de los Trabajos. Residencia de Obra 1 A. -Detecta posibles razones de interés general, causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y que de continuar se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaria de la Función Publica, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. Contratista 1 B. -Solicita la terminación anticipada cuando por casos fortuitos o fuerza mayor, se vea imposibilitada de continuar con los trabajos, anexando la documentación soporte donde señale los fundamentos y motivos que la originan. Residencia de Obra 2. - Convoca reunión con el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, el Área Responsable de la Contratación y el Área Jurídica, para determinar la procedencia de la Terminación anticipada de los trabajos. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, Área Responsable de la Contratación, Residencia de Obra y Área Jurídica 3. - Analizan conjuntamente los hechos que presumiblemente constituyen la(s) causal(es) y plantean en su caso la estrategia a seguir. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 4. - ¿Procede la Terminación Anticipada? Si: Pasa a la actividad No. 6. No: Continúa en la actividad No. 5. Residencia de Obra Para el caso de dar resolución a la solicitud del Contratista, deberán de considerar un plazo de 15 días naturales como máximo, a partir de su recepción. 5. - Comunica por escrito al Contratista en su caso, la no procedencia de la Terminación Anticipada. independientemente de la anotación en bitácora TERMINA PROCEDIMIENTO Área Responsable de la 6. - Emiten el escrito de resolución y gestionan la firma ante Ejecución de los Trabajos y quien cuente con facultades legales suficientes. Residencia de Obra Home Justificación de la Terminación Anticipada Indice Salir

, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 3 de 18 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Residencia de Obra Actividades Formatos 7. - Comunica por escrito al Contratista la Terminación Anticipada, turnando copia a la Residencia de Obra, al Área Responsable de la Contratación y al Área Jurídica. 8. - Recibe el escrito sobre la Terminación Anticipada del contrato y suspende los trabajos. Acta Circunstanciada 9. Circunstanciada del estado en que se encuentra la obra en un plazo no mayor de treinta días naturales siguientes a cuando se comunicó por escrito la terminación anticipada y toma posesión de los trabajos ejecutados ante la presencia de Fedatario Público, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, y en su caso, suspende los trabajos independientemente de la anotación en bitácora. Solicita al contratista la devolución de toda la documentación que tenga en su poder con motivo de la ejecución de los trabajos en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la notificación de la Terminación Anticipada. Contratista 10. -Elabora y presenta el estudio de: pago de los trabajos ejecutados y gastos no recuperables dentro del plazo señalado y lo entrega a la Residencia para su revisión y trámite. Residencia de Obra 11. - Analiza el estudio que justifique el pago de los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables relacionados con sus respectivos soportes documentales, y con sus comentarios, envía los gastos no recuperables al Área Responsable de la Contratación para su determinación e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Área Responsable de la Contratación 12. -Elabora y envía a Residencia de Obra el oficio resolutorio. Área Responsable de la Contratación 13. -Elabora y presenta Informe de Terminaciones Anticipadas al Órgano Interno de Control a más tardar el último día hábil de cada mes de los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para el Finiquito de Contratos. TERMINA PROCEDIMIENTO Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 4 de 18 Indice Home Salir 2. Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Inicio 11 B Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Formatos Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Control de Obras y Servicios Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios. Suspensión y Reanudación de los Trabajos Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Suspensión y Reanudación de los Trabajos. 11 A 1 A. -Detecta posibles razones de interés general, causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y que de continuar se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaria de la Función Publica, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 1 B. -Solicita la terminación anticipada cuando por casos fortuitos o fuerza mayor, se vea imposibilitada de continuar con los trabajos, anexando la documentación soporte donde señale los fundamentos y motivos que la originan. 2 2. - Convoca reunión con el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, el Área Responsable de la Contratación y el Área Jurídica, para determinar la procedencia de la Terminación anticipada de los trabajos I Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 5 de 18 Indice Home Salir 2. Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Formatos Actividades I 3 3 3. - Analizan conjuntamente los hechos que presumiblemente constituyen la(s) causal (es) y plantean en su caso la estrategia a seguir. Para el caso de dar resolución a la solicitud del Contratista, deberan de considerar un plazo de 15 días naturales como máximo, a partir de su recepción. 4 SÍ 4. -¿Procede la Terminación Anticipada? SÍ: Pasa a la actividad No. 6. NO: Continúa en la actividad No. 5. NO 5 5. - Comunica por escrito al Contratista en su caso, la no procedencia de la Terminación Anticipada. independientemente de la anotación en bitácora Fin TERMINA PROCEDIMIENTO 6 6 6. - Emiten el escrito de resolución y gestionan la firma ante quien cuente con facultades legales suficientes. Justificación de la Terminación Anticipada II Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 6 de 18 Indice Home Salir 1. Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Formatos Actividades II 7. - Comunica por escrito al Contratista la Terminación Anticipada, turnando copia a la Residencia de Obra, al Área Responsable de la Contratación y al Área Jurídica. 7 8 8. - Recibe el escrito sobre la Terminación Anticipada del contrato y suspende los trabajos. 9 9. -Elabora, conjuntamente con el Contratista, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentra la obra en un plazo no mayor de treinta días naturales siguientes a cuando se comunicó por escrito la terminación anticipada y toma posesión de los trabajos ejecutados ante la presencia de Fedatario Público, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, y en su caso, suspende los trabajos independientemente de la anotación en bitácora. Acta Circunstanciada . Solicita al contratista la devolución de toda la documentación que tenga en su poder con motivo de la ejecución de los trabajos en un plazo de 10 dias naturales, contados a partir de la notificación de la Terminación Anticipada. III Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 7 de 18 Indice Home Salir 2. Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Formatos Actividades III 10 10. -Elabora y presenta el estudio de: pago de los trabajos ejecutados y gastos no recuperables dentro del plazo señalado y lo entrega a la Residencia para su revisión y trámite. 11. -Analiza el estudio que justifique el pago de los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables relacionados con sus respectivos soportes documentales, y con sus comentarios, envía los gastos no recuperables al Área Responsable de la Contratación para su determinación e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 11 12 12. -Elabora y envía a Residencia de Obra el oficio resolutorio. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Finiquito de Contratos 13 13. -Elabora y presenta Informe de Terminaciones Anticipadas al Órgano Interno de Control a más tardar el último día hábil de cada mes de los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. Fin TERMINA PROCEDIMIENTO Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 8 de 18 Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) R. L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) 1 A 60 pfo. 2 120 1 B 62 - IV 2 84 - X 3 60 pfo. 2 62 - IV 6 63 7 63 8 63 9 62 pfos. 2 y 3 121 10 62 - III 122 11 62 - III 122 13 63 84 - X 121 L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 9 de 18 Indice Home Salir 4. - ANEXOS Página 4. 1. Justificación de la Terminación Anticipada. . . . 10 4. 2. Acta Circunstanciada y Descripción Pormenorizada de los Trabajos. . . . . 12 Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 10 de 18 Home Indice Salir Justificación de Terminación Anticipada Datos Generales: Número de Contrato: 1 Objeto del Contrato: 2 Contratista: 3 Plazo de Ejecución: 4 Montos Convenidos: 5 Antecedentes: 6 Causas: 7 Marco Legal: 8 Conclusión: 9 Elaboró Aprobó 10 11 Supervisor Descripción Diagrama Residente de Obra Home

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 11 de 18 Home Indice Salir Instructivo de Llenado DATOS INSTRUCCIONES 1 Número correspondiente del Contrato. 2 Descripción de Trabajos o Servicios contratados. 3 Empresa con la cual se celebró el Contrato. 4 Plazo vigente de la Obra. Para los Contratos en que se hayan celebrado uno ó más convenios Modificatorios y en los cuales se han autorizado ampliaciones en el plazo de ejecución, deberá describirse la ampliación autorizada en cada uno de ellos. 5 Montos vigentes. Para los Contratos en que se hayan celebrado uno ó más convenios Modificatorios y en los cuales se han autorizado ampliaciones a los montos de ejecución, deberán describirse cada uno de ellos especificando los valores correspondientes. 6 Describir los sucesos anteriores y afines que conllevan a la necesidad de la terminación anticipada de los trabajos de una obra. 7 Descripción pormenorizada de las causas que amparan y justifican la necesidad de dar terminación anticipada, especificando detalladamente las actividades involucradas y todos los documentos soportes como respaldo. 8 Asentar número de artículos de la Legislación vigente que amparen la terminación anticipada. 9 Comentarios finales alusivos al presente documento. 10 Nombre y firma del Supervisor. 11 Nombre y firma de la Residencia de Obra. Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 12 de 18 Indice Home Salir ACTA CIRCUNSTANCIADA No. CONTRATO N°: RESIDENCIA DE OBRA: ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN_____, ESTADO DE_____, SIENDO LAS___HORAS DEL DÍA___ DEL MES DE ____ DEL AÑO 200__, LOS QUE SUSCRIBIMOS, CUYOS NOMBRE Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN; POR PARTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (EN LO SUBSECUENTE PEP) LOS CC. _______, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA, Y RESIDENTE DE OBRA DE _______, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN PARA LOS EFECTOS LEGALES DE LA PRESENTE, CON LAS CREDENCIALES NOS. _______, Y _______ EMITIDAS POR PEP, Y POR PARTE DE _______ (EN LO SUCESIVO CONTRATISTA), LOS CC. _______, Y _______, EN CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y APODERADO LEGAL, QUIENES SE IDENTIFICAN CON _______, REUNIDOS EN _______ DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE _______, UBICADA EN ____________________, POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDEN A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: ____________________, PACTADOS EN EL CONTRATO N° _____, (PARA EFECTOS DEL ACTA EL CONTRATO); ADJUDICADO POR PEP AL CONTRATISTA. LA RESIDENCIA DE OBRA ______, RESPONSABLE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, HACE CONSTAR QUE MEDIANTE OFICIO N° _______ DE FECHA _______, Y CON ACUSE DE RECIBIDO EL DÍA _______, SE COMUNICO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA FECHA PROGRAMADA PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO EN COMENTO; ASIMISMO, CON OFICIO N° _______, DE FECHA _______, Y CON ACUSE DE RECIBIDO DEL DÍA _______, SE INVITO AL CONTRATISTA A ASISTIR AL PRESENTE ACTO, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS, DESCRITOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO N° _______, DE FECHA _______, SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO _______, NÚMERO DE CONTROL _______, PROYECTO NÚMERO _______, EL CONTRATO FUE FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES EL DÍA _______, Y ADJUDICADO CON BASE EN EL DICTAMEN Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA _______ N° _______ Y CONFORME A LO DUSPUESTO POR LOS ARTÍCULOS _______ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ _____ M. N. (____________ M. N. 00/100), MAS $ _____ USD (____________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 USD), Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE _______ DÍAS CALENDARIO, PACTÁNDOSE COMO FECHA DE INICIO EL DÍA _______ DEL MES _______ DEL AÑO _______ Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA _______ EL MES _______ DEL AÑO. APARTADO A) GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO. CONFORME A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA N° _____ FOLIO N° _______ , Y PÓLIZA DE FIANZA N° _____ FOLIO N° _______, CONSTITUIDAS CONFORME AL CONTRATO Y AUTORIZADAS PARA LA CANTIDAD PACTADA EN MONEDA NACIONAL Y DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ___________, CON VIGENCIA DEL DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HASTA EL DÍA _____ MES _____ AÑO _____. DE ANTICIPOS. CONFORME A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA GARANTIZÓ LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR PEP MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA N° _____ FOLIO N° _______ , Y Descripción Diagrama Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 13 de 18 Indice Home Salir ACTA CIRCUNSTANCIADA No. CONTARTO CONTRATO N°: N° RESIDENCIA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DEDE OBRA: PÓLIZA DE FIANZA N° _____ FOLIO N° _______, CONSTITUIDAS CONFORME AL CONTRATO AUTORIZADAS PARA LA CANTIDAD PACTADA EN MONEDA NACIONAL Y DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ___________, CON VIGENCIA DEL DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HASTA EL DÍA _____ MES _____ AÑO _____. ADICIONALES (ENDOSOS A CONVENIOS). POR MODIFICACIONES A LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS PACTADOS EN EL CONVENIO N° _____, EL CONTRATISTA ENTREGÓ A PEP LA PÓLIZA ADICIONAL (ENDOSO) N° _____ Y PÓLIZA ADICIONAL (ENDOSO) N° _____, QUE GARANTIZAN LA ADICIÓN EN MONEDA NACIONAL Y DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RESPECTIVAMENTE, EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ___________, CON VIGENCIA DEL DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HASTA EL DÍA _____ MES _____ AÑO _____. ADICIONALES (ENDOSOS POR AJUSTE DE COSTOS). POR EL AJUSTE DE COSTOS CONTENIDO EN EL OFICIO DE RESOLUCIÓN N° _____, EL CONTRATISTA PRESENTÓ A PEP LA PÓLIZA ADICIONAL (ENDOSO) N° _____ CON N° DE FOLIO _____, A LA PÓLIZA DE FIANZA N° _____ , EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ___________, CON VIGENCIA DEL DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HASTA EL DÍA _____ MES _____ AÑO _____. DE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A FUTURO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS _____, _____ Y _____ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y _____ DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PREVIO AL PRESENTE ACTO HA ENTREGADO A PEP A TRÁVES DE _______, LA FIANZA N° _____ CON N° DE FOLIO _____, MISMA QUE GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA POR LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, LA GARANTÍA OTORGADA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO, CONTADA A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, Y SE CONSTITUYE POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA, MISMO QUE HA SIDO DE $ _____ M. N. (____________ M. N. 00/100), MAS $ _____ USD (____________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 USD) Y QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA ORDINARIA, OBRA EXTRAORDINARIA Y AJUSTE DE PRECIOS. APARTADO B) SEGUROS DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA _____ DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA ENTREGÓ A PEP LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CUYOS NÚMEROS DE PÓLIZAS, FOLIOS, COMPAÑÍA AFIANZADORA OTORGANTE, COBERTURA, ETC. , SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: PÓLIZA DE SEGUROS PÓLIZA N° Descripción Diagrama FOLIO N° COMPAÑÍA Home COBERTURA Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 14 de 18 Indice Home Salir ACTA CIRCUNSTANCIADA No. CONTARTO CONTRATO N°: N° RESIDENCIA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DEDE OBRA: APARTADO C) ANTICIPOS DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA _____ DEL CONTRATO, SE OTORGARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ANTICIPOS CONCEPTO PORCENTAJE TIPO DE MONEDA FECHA DE ENTREGA M. N. USD TOTAL DE ANTICIPO OTORGADO AMORTIZACIONES ESTIMACIÓN N° IMPORTE AMORTIZADO PERIODO M. N. USD TOTAL AMORTIZADO SALDO POR AMORTIZAR APARTADO D) MODIFICACIONES LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS PACTADAS, EN EL CONTRATO, HAN SIDO MODIFICADAS CONFORME A LOS ALCANCES JURÍDICOS DE LOS CONVENIOS QUE SE RELACIONAN: N° DE CONVENIO MODALIDAD DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (Concepto de especialidad) APARTADO E) AJUSTE DE COSTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO FUERON AUTORIZADOS LOS SIGUIENTES AJUSTES DE COSTOS: AJUSTE N° ANEXO OFICIO N° FECHA CONCEPTO APARTADO F) MONTOS EJERCIDOS EL MONTO REAL DEL CONTRATO HA SIDO POR LA CANTIDAD QUE SE INDICA, CONFORME A LA RELACIÓN DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PAGADAS POR PEP, DE LA SIGUIENTE MANERA: Descripción Diagrama Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 15 de 18 Indice Home Salir ACTA CIRCUNSTANCIADA No. CONTARTO CONTRATO N°: N° RESIDENCIA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DEDE OBRA: ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS ESTIMACIÓN N° TIPO DE MONEDA PERIODO M. N. USD ESTIMACIONES POR AJUSTE DE COSTOS ESTIMACIÓN N° TIPO DE MONEDA PERIODO M. N. USD APARTADO D) MODIFICACIONES LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS PACTADAS, EN EL CONTRATO, HAN SIDO MODIFICADAS CONFORME A LOS ALCANCES JURÍDICOS DE LOS CONVENIOS QUE SE RELACIONAN: MONTOS FINALES TIPO DE MONEDA CONCEPTOS M. N. USD MONTO ORIGINAL MONTO EN CONVENIOS MONTO EJERCIDO SALDO NO EJERCIDO (CANCELADO) MONTO POR AJUSTE DE COSTOS MONTO TOTAL EJERCIDO APARTADO G) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR Sobre la descripción pormenorizada de los trabajos quedaron pendientes por ejecutar derivado de la terminación anticipada, se hace la descripción específica de las partidas, las cuales se adjuntan en el Anexo Único, el cual corre agregado a la presente Acta Circunstanciada de Terminación anticipada y se tienen por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen. APARTADO H) OTROS CONCEPTOS CAUSALES DE SUSPENSIÓN (EN SU CASO), Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS RAZONES DICTAMEN FUNDAMENTO Descripción Diagrama Home Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 16 de 18 Indice Home Salir ACTA CIRCUNSTANCIADA No. CONTARTO CONTRATO N°: N° RESIDENCIA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DEDE OBRA: PENALIZACIONES. CAUSAS RAZONES DICTAMEN FUNDAMENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN EL PRESENTE ACTO SE EXHIBEN POR PARTE DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN____ EXPEDIENTES Y LIBROS ______ QUE SE RELACIONAN DE LA MANERA SIGUIENTE: CONSECUTIVO N° LIBRO CONCEPTO OBSERVACIÓN PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CONFORME A DERECHO, REALIZADA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS, SE HACE CONSTAR QUE POR LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES ASUNTOS PENDIENTES (COMO SON: AJUSTE DE COSTOS, ESTIMACIONES, PAGOS EN EXCESO, PENAS CONVENCIONALES POR APLICAR, OBRA PENDENTE POR EJECUTAR, ETC. ) --------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------SIENDO LAS ____ HORAS CON ____ MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, SE TIENE POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE POR TRIPLICADO, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON------------------------------------------------------------------POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Supervisor de Obra Residente de Obra Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos POR EL CONTRATISTA Superintendente de Construcción Descripción Diagrama Representante Legal Home Indice Salir

Descripción Diagrama Home 4 7 DESCRPCION Indice Nota: Las columnas 6 y 7, se repetirán tantas veces como grupos de volúmenes de conceptos de obra no concluidos se hayan generado. Descripción de los trabajos realmente ejecutados por el contratista 5 7 Volumen de Obra estimado y/o pendiente de estimar que cumple el alcance al 100%. 4 Volumen concepto de Obra no concluidos. Volumen de Obra contractual (Incluye convenios) 3 6 VOL. DE OBRA INCOMPLETO Home 6 Descripción o concepto de Obra 5 DESCRPCION 2 INSTRUCCIONES DE LLENADO 3 OBRA VOL. CONTRACTUAL ESTADO DE LOS TRABAJOS Partida de acuerdo al anexo “C” o extraordinaria 2 DESCRPCION VOL. DE OBRA Contratista: CONTRATO No: 1 1 PART. CONTRACTUAL DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS ANEXO UNICO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA POR TERMINACIÓN ANTICIPADA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 17 de 18 Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-30 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: 18 de 18 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Home Aprobó Indice Salir